当前位置: 首页 > 案例评析 > 业主维权

京云律师说判决:商品房业主收房没有竣工验收备案表,算合法交房吗?

更新时间:1 年前阅读: 京云律师事务所

2016年6月6日,张三和开发商A签订了《北京市商品房预售合同》购买了位于北京市通州区通州新城340万元,张三依约支付了购房款。

该合同中约定的交房时间是2016年7月31日。到了约定交房日,开发商通知业主收房,向业主提供了

1、《单位工程质量竣工验收记录》(也就是俗称的四方验收报告)

2、《北京市民用建筑节能专项验收备案登记表》

3、《人防工程竣工验收备案通知单》

4、《建设工程竣工验收消防备案凭证》

5、《北京市建设项目防雷装置检测报告》

但是张三认为开发商没有提供建筑工程竣工验收备案表,因此并不具备交房条件,而开发商认为他提供的上述文件则已经证明他能够合法交房。于是张三起诉到法院要求开发商支付逾期交房违约金。

法院认为

根据《北京市城市房地产转让管理办法》第五十条规定:房地产开发企业交付预售商品房,应当符合下列条件:

一、建筑工程竣工验收备案表。

二、商品房面积实测技术报告书。

此为在北京市范围内交付新建房屋的法定条件,而开发商A所提供的证据不能证明其房屋已符合上述条件。

故开发商交房不符合法定条件,应当按照法律规定,以取得建筑工程竣工验收备案表时间为准计算逾期交房截止时间。

所以,各位购房人,如果你遇到同样问题,不用担心,可以联系我们,律师来帮你解决。

全国免费咨询电话:

151-0115-1037

问题反馈:guojunping@jingyunlawyer.com

服务时间:周一至周日9:00-21:00

联系地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心1座4层

微信公众号

扫描二维码

查看维权常识及案例

备案号:京ICP备15019254号-8